工程的合同

工程的合同(通用15篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是对双方的保障又是一种约束。那么问题来了，到底应如何拟定合同呢？下面是小编为大家收集的工程的合同，希望对大家有所帮助。

摘 要: 在社会主义市场经济体制中， 建筑活动主要是通过建筑市场实现的， 而合同是维系市场运转的载体。建设工程合同是承发包双方为实现建设工程目标，明确相互责任、权利、义务关系的协议；是承包人进行工程建设并获取合理利润的源泉； 同样也是发包人支付价款， 控制工程项目质量、进度、投资， 进而保证工程建设活动顺利进行的重要法律文件。加强合同管理是保证承发包人全面履行合同约定的义务，是确保实现建设目标 （质量、投资、工期 ）的重要手段。

正 文

我国要建设成为有中国特色的社会主义国家，高度发达的法制是我们发展的目标。在建筑工程领域主要表现是落实合同法，提高承发包人的合同法律意识， 提高相关从业人员的素质，保证合同管理实施的力度。确保提高我国建筑市场逐步走向法制化和规范化，提高我国建筑从业企业的管理能力和技术能力。在我国加入WTO组织后，在建筑市场将逐步与国际建筑市场接轨的同时，确保我国的建筑从业企业能与国外企业竞争，实现利润效益最大化是 我们的必要工作。

一、建设工程合同管理的内容

建设工程合同指的是承包人按照发包人的要求进行工程建设，发包人支付工程价款的合同，是发包人和承包人为实现工程建设目标，明确双方责任、权利和义务的协议，它的签订为项目管理提供了管理对象，成为全过程施工管理的基础。它是安排项目施工的指导性文件，施工组织设计、工程报表及竣工结算都要按照合同的约定编制，工程材料、设备等也要按照合同规格购买；工程合同又是进行工程结算的依据，合同中约定了工程价款的支付方式及材料价格的确定办法，还约定了工程进度款的支付时间等内容；工程合同也是进行工程索赔和反索赔的依据，合同中约定了发包方和承包方的权利和义务，它是分析索赔事件能否成立及 索赔性质的主要依据。因此，建设工程合同的管理就成为工程建设管理中一项很重要的内容。

二、建设工程合同管理的重要意义

随着我国建筑市场的不断发育成熟, 建筑工程项目合同管理的重要性日益显现 。

2.1加强合同管理符合社会主义市场经济的要求

使用合同来引导和管理建筑市场 , 顺应了政府转变职能，应用法律、法规和经济手段调节和管理市场的大趋势。而各建筑市场主体也必须依据市场规律要求，健全各项内部管理制度，其中非常重要的一项就是合同管理 。

2.2合同管理是建设项目管理的核心，加强合同管理是进行有效项目管理的需要

任何建筑工程项目的实施都是以签订系列承发包合同为前提的，忽视了合同管理就意味着无法对工程质量、工程进度、工程费用进行有效控制，更勿论谈及对人力资源、工作沟通、工程风险等进行综合管理。只有抓住合同管理这个核心，才可能统筹调控整个建筑工程项目的运行状态，实现建设目标 。

2.3 加强合同管理也是规范各建设主体行为的需要

建筑工程项目合同界定了建设主体各方的基本权利与义务关系，是建设主体各方履行义务、 享有权利的法律基础 ，同时也是正确处理建筑工程项目实施过程当中出现的各种争执与纠纷的法律依据 。 纵观目前我国建筑市场的经济活动及交易行为，所出现的诚信危机 、 不正当竞争多与建设主体法制观念淡薄及合同管理意识薄弱有关 。 加强合同管理，促使建设主体各方按照合同约定履行义务并处理所出现的争执与纠纷，能够起到规范建设主体行为的积极作用，对整顿我国的建筑市场起到了促进作用 。

2.4加强合同管理是我国迎接国际竞争的需要

至今，我国建筑市场已经全面开放 ， 面对接来自国外建筑企业的冲击与挑战 , 就必须适应国际市场规则 、 遵循国际惯例 。 只有加强合同管理，建筑企业才有可能与国外建筑企业一争高下，才能赢得自己生存与发展的空间。

三、如何加强建筑工程合同管理

3.1严格执行建设工程合同管理法律法规

随着民法通则、合同法、招标投标法、建筑法、的颁布，建设工程合同管理法律基本健全。但是，在实践中，这些法律的执行还存在着很大的问题，其中既有勘察、设计、施工单位转包、违法分包、不认真执行工程建设强制性标准、偷工减料、忽视工程质量的问题，也有监理单位监理不到位的问题，还有建设单位不认真履行合同、特别是拖欠工程款的问题。市场经济条件下，要求我们在管理建设工程合同时要严格依法进行管理，这样，我们的管理行为才能有效，能提高我们建设工程中合同管理的水平。

3.2加强对承包商的资质管理

通过严把建筑承包商资质管理关，解决目前建筑市场上供求失衡与过度竞争问题。同时，各级建设行政主管部门要加强对各方参建主体市场行为的监督管理，特别是对承包商的违法行为要严肃处理，确保建筑市场的规范、健康发展。

3.3加强建设工程招投标管理

建立与工程量清单相配套的工程管理制度、合同管理制度国家已经出台了招投标法，并全力推行工程量清单招投标。建议在建设工程招标中应该重视原则，突出效果。同时，积极按工程量清单计价方式进行合同管理，使得招投标所确定的中标价在建设工程项目的实施过程中严格执行。

3.4重视合同变更管理

合同变更在工程实践中是非常频繁的，变更意味着索赔的机会，因此在工程实施中必须加强管理。应该记录、收集、整理所涉及到的种种文件，如图纸、各种计划、技术说明、规范和业主的变更指令，并对变更部分的内容进行审查和分析。在实际工作中，变更必须与提出索赔同步进行，待双方达成一致以后，再进行合同变更。很多承包人往往不重视变更管理, 对业主要求的变更无条件服从，导致工作做了却无法获得赔偿。

3.5加强施工合同索赔管理工作

索赔是培育和发展建设市场的一项重要内容。提高索赔意识是承发包方亟待解决的问题。施工合同是工程项目在实施过程中索赔的依据，索赔则是合同管理的延续。索赔要求承包方在签订合同时要充分考虑各种不利因素，分析合同变更和索赔的可能性，采取最有效的合同管理策略和索赔策略，在合同整个履行

过程中，要随时结合施工现场实际情况，结合法律法规进行分析研究，以利于履行合同。这不仅有利于保护自己的合法权益，更重要的是有利于企业尽快适应国际惯例，提高企业未来竞争能力。

结束语

总之,合同管理是建筑工程项目管理的核心，工程管理的各方面工作都要围绕着这个核心来开展，建筑工程项目的合同管理已经成为我国建筑业可持续发展、实现科学管理的重要内容。建筑工程项目的合同管理不能陷入僵硬的程式化，它是一个动态的过程，在管理中要讲求方 ……此处隐藏20828个字……__________________________________________

二、如遇下列情况，工期相应顺延：

1、未能按施工规定提供场地、电源、道路、障碍物未能清除，影响进场施工。

2、因拆除后建筑等原因，而延误工期。

3、不可抗力的因素（包括雨、雪等特殊天气），延误了工期。

4、未按合同规定付款。

第三条施工准备

一、发包方工作：

1、_________年_____月_______日前做好施工场地的三通一平，并清除所有障碍物。

2、合同签订后________日内，提供完整的建筑安装施工图______份。

3、如若工程需要，有发包方组织承、发双方和设计单位及有关部门参加对施工图纸进行交底会审，并做好三方签署的交底会审记要，在三日内分送给有关单位，提供会审记要和修改的施工图纸_____份。

二、承包方工作：

1、将施工用水、用电、场地使用计划、住宿要求通知发包方。

2、组织施工管理人员和材料、设备入场。

3、提出成品保护的要求，为完工前负责成品保护工作，如有损坏，有承包方自费修复或追究相关者责任。

第四条工程质量

一、承包方必须严格按照图纸设计说明，按有关签证的变更单及国家有关规定施工，并接受发包方派驻公司代表的监督。

二、施工中发生质量事故应及时报告发包方派驻代表。

三、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修期为双方验收之日起一年。

第五条工程设计变更

一、委托承包方交代的设计图纸、说明和有关资料，均为施工有效依据，发包方、承包方均不得擅自修改。

二、施工图纸的修改变更，须经原批准设计单位同意，并须办理设计变更通知单。设计变更通知单需经发包方签证后，承包方才予以实施。

三、因以上变更变更导致增加的费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料配件积压等实际损失）由发包方承担，工期相应顺延。

第六条工程验收

一、工程验收应以施工图纸、设计变更通知单为依据。

二、钢结构工程质量标准应符合GB-20xx、GB-91、GB/T-91、DB2D1/1032-1999、JGJ7-91及JGJ78-91等规定。

三、工程完工后，由发包方组织验收，验收合格后各方在验收报告上签字盖章，并将工程移交给发包方管理。验收后七日内，承包方将有关工程技术档案资料提交给发包方。如发包方拖延验收或接收，其保管费用和由此造成的损失由发包方负责。

四、已完工未验收的工程在交验前由承包方保管，发包方不得动，若动用即视同交验。

五、保修期内属施工原因造成的质量问题，发包方应及时用书面形式通知承包方并约定时间进行修理。

第七条工程款的支付与结算

一、按进度付款：_________________________________________ _________________________________________________________

二、交工验收后3日内除保修款外全部付清；留20%保修款，计人民币万元。（大写：_________）待保修期满后三日内一并付给承包方。

三、发包方拖欠工程款或尾款，应按中国人民银行的有关逾期付款办法或《中华人民共和国合同法》第286条等有关规定处理。

四、确因发包方拖欠工程款而影响工程进度，造成承包方停工、窝工损失的，应有发包方承担责任。

五、造价按下列方式结算：

1、按原图施工时，单价不变。

2、如有更改时，依据变更签证，按实调整。

第八条违约责任

一、发包方责任：

1、未按照合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期可以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失；工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应采取措施弥补或减少损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械的调迁、材料和附件积压等实际损失。

2、工程未验收，发包方提前使用或擅自动用则视为验收合格。由此放生的质量或其他问题，由发包方承担责任；在接到承包方请验通知

后三日内不进行验收的，按合同总价每日千分之五赔偿违约金。

3、不按合同规定拔付工程款，按合同总价每日千分之五赔偿承包方违约金。

二、承包方责任：

1、工程质量达不到设计和规范要求的，应负责无偿修理或返工。

2、承包方严格执行安全操作规程，如发生安全事故，则应根据事故原因，由责任方承担相关责任。

第九条纠纷解决

一、任何一方违反合同规定，或发生纠纷，应及时协商解决，若协议不成，按以下第（________）项方式解决：

1、申请所在地仲裁机关仲裁。

2、向原告所在地人民法院起诉。

第十条附则

一、本合同一式_____份。发包方执______份，承包方执_______份。

二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章，按规定拔付预付款后即生效；工程竣工验收符合要求，结清全部工程款后失效。

三、本合同签订后，如有变更，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充条款，其同正式合同文本具有同等法律效力。

四、发包方负责向使用单位交代该项工程使用注意事项：

1、积雪厚度超过150MM时，应及时清除。

2、经常清除天沟内德杂物，防止下水堵塞。

3、注意观察原建筑连接部位及承重结构有无变化，如有异样及时通知承包方采取补救措施。

4、不得随便对建筑物垂直或横向加荷。

第十一条备注

备注：付款账号

公司全称：滦平华鑫钢结构工程有限公司

一般户账号：________

一般户开户行：________

开名：________

开户行：________

户名：________

卡号：________

发包方：________（签章）承包方：________（签章）

法人代表：________（签章）法人代表：________（签章）

委托代理人：________（签章）委托代理人：________（签章）

单位地址：_______________单位地址：____________

电话：_______________电话：_______________

传真：_______________传真：________________

________年________月________日________年________月________日